跟着星雨考试网一起认识二级建造师模拟试题，希望本文能解答你当下的一些困惑。
- 1、哪位大侠能提供比较好的二级建造师模拟测试题
- 2、2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题二
- 3、2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题二
星雨考试网小编整理了以下关于 [] 一些相关资讯，欢迎阅读！
哪位大侠能提供比较好的二级建造师模拟测试题
建筑实务预测试卷
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．下列建筑钢材中，( )适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程。
A．碳素结构钢 B．低合金高强度结构钢
C．高级优质钢 D．优质钢
2．在钢筋混凝土梁中，( )主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。
A．箍筋 B．纵向受力钢筋 C．弯起钢筋 D．架立钢筋
3．某住宅建筑，地上层数为六层，建筑高度为20. 40m.该住宅属于( )。
A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D．高层住宅
4．有一简支梁受力与支承见下图，则梁中的最大弯矩为( ) kN．m。
A．5 B．6 C．8 D．10
5．下列选项中，( )是在低应力状态下突然发生的，所以危害极大，往往造成灾难性的事故。
A．拉伸破坏 B．冲击破坏 C．疲劳破坏 D．塑性破坏
6．横墙中开有洞口时，洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的( )。
A．20% B．30% C．50% D．60%
7．混凝土外加剂种类繁多、功能多样，改善混凝土耐久性的外加剂包括( )等。
A．引气剂、防水剂和阻锈剂 B．缓凝剂、早强剂和速凝剂
C．加气剂、膨胀剂和防冻剂 D．着色剂、防水剂和泵送剂
8．工程测量用经纬仪的主要功能是( )。
A．测量两点间的高差 B．测量两个方向之间的水平夹角
C．测量待定点的高程 D．测量两点间的水平距离
9．A点高程40.150m，B点高程41. 220m；施工单位从引入场内M点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为( )m。
A. 1.25 B.1.37 C.1.49 D.1.87
10.当基坑开挖深度不大，周围环境允许，经验算能确保土坡的稳定性时，可采用( )。
A．放坡挖土 B．中心岛式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土
11．混凝土基础工程中，( )的各段层间应相互衔接，每段间浇筑长度控制在2000~3000mm距离，做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
A．单独基础浇筑 B．条形基础浇筑 C．设备基础浇筑 D．锥式基础浇筑
12.常见的模板工程中，( )的优点是制作、拼装灵活，较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
A．木模板 B．组合钢模板
C．钢大模板 D．散支散架胶合板模板
13.下列选项中，关于屋面防水找平层排水坡度符合的设计要求叙述正确的是( )。
A．平屋面采用结构找坡不应小于5% B．采用材料找坡宜为2%
C．天沟、檐沟纵向找坡不应小于3% D．沟底水落差不得超过100mm
14.钢结构涂装工程施工中，下列关于防火涂料施工过程质量控制叙述的不正确的是( )。
A．薄型防火涂料每次喷涂厚度不应超过3.5mm
B．超薄型防火涂料每次喷涂厚度不应超过0.5mm
C．厚型防火涂料每次喷涂厚度在5~ 10mm。
D．喷涂环境温度应为5～38℃之间，相对湿度不应大于90%
15.铝塑复合板在切割内层铝板和聚乙烯塑料时，应保留不小于( )mm厚的聚乙烯塑料，并不得划伤铝板的内表面。
A. 0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.10
16.项目管理规划大纲是项目管理工作中具有( )的指导文件，应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。
A．战略性、局限性和宏观性 B．战略性、全面性和整体性
C．战略性、全面性和宏观性 D．决策性、全面性和宏观性
17.房屋建筑工程施工管理过程中，注册造价师签章文件代码为CA，下列说法正确的是( )。
A．施工设计报审表是质量管理文件 B．分部工程验收记录是施工组织管理文件
C．工程进度款支付申请表是质量管理文件 D．分包工程申请审批表是合同管理文件
18.单位工程质量验收合格后，( )应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。
A．建设单位 B．施工单位 C．设计单位 D．监理单位
19.下列选项中，三级基坑为开挖深度小于( )m，且周围环境无特别要求时的基坑。
A．5 B．7 C．10 D．12
20.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的( )。
A．1/3 B．1/2 C．2/3 D．3/4
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.下列选项中，点支承玻璃幕墙制作安装的技术要求正确的有( )等。
A．玻璃支承孔边与板边的距离不宜小于50mm
B．沉头式连接件应采用锥形孔洞，使连接件“沉人”玻璃面板，与板面平齐
C．孔洞边缘应倒棱和磨边
D．倒棱宽度不小于Imm，磨边宜细磨
E．矩形玻璃面板一般采用三点支承玻璃
22.下列选项中，胶合板常用作( )等。
A．室内墙面 B．顶棚 C．隔墙
D．门面板 E．墙裙
23.下列选项中，氯化聚氯乙烯管主要应用于( )等。
A．冷热水管 B．排水管道 C．工业管道系统
D．消防水管系统 E．给水管道（非饮用水）
24.下列选项中，热粘法铺贴卷材应符合( )等规定。
A．熔化热熔型改性沥青胶时，宜采用专用的导热油炉加热
B．粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm
C．熔化热熔型改性沥青胶时，加热温度不应高于180℃
D．熔化热熔型改性沥青胶时，使用温度不应低于200℃
E．铺贴卷材时，应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材，并展平压实
25.下列选项中，吊挂式全玻幕墙安装的技术要求正确的是( )。
A．吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构
B．吊挂式全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触
C．吊挂玻璃下端与下槽底应留空隙，以满足玻璃伸长变形要求
D．槽壁与玻璃之间应采用硅酮耐候密封胶密封
E．玻璃与下槽底应采用弹性垫块支承或填塞
26.加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，，不得使用于下列( )等部位。
A．建筑物室内地面标高部位 B．长期浸水或经常受干湿交替部位
C．受化学环境侵蚀（如强酸、强碱）的环境 D．高浓度二氧化碳的环境
E．砌块表面经常处于60℃的高温环境
27.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》的规定，工程质量验收应符合的要求包括( )等。
A．技术资料应完整
B．装修施工过程中的抽验检验结果，
C．施工过程中的一般项目检验结果应全部合格
D．施工过程中的主控项目检验结果合格率应达到80%
E．现场进行阻燃处理、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求
28.施工企业质量管理体系的策划和建立中，最高管理者应对质量管理体系进行策划，策划内容应包括( )。
A．质量管理活动、相互关系及活动顺序 B．质量方针和目标管理
C．质量管理组织机构 D．质量管理制度
E．质量管理所需的资源
29.下列常用建筑工程装修墙面材料的燃烧性能为B2级的有( )。
A．木制人造板 B．水泥刨花板 C．纸制装饰板
D．纸面石膏板 E．复合壁纸
30.在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括( )。
A．纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等
B．钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等
C．箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求等
D．箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等
E．预埋件的规格、数量、位置等
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）
【背景资料】
某工程项目，采用钢筋混凝土剪力墙结构，施工顺序划分为基础工程、主体结构工程、机电安装工程和装饰工程4个施工阶段。
施工承包单位对该工程的施工方法进行了选择，拟采用以下施工方案。
(1)土石方工程采用人工挖土方，放坡系数为1：0.5，待挖土至设计标高进行验槽，验槽合格后进行下道工序。
(2)砌筑工程的墙身用皮数杆控制，先砌外墙后砌内墙，370mm墙采用单面挂线，以保证墙体平整。
(3)屋面防水分项工程的防水材料进场后，检查出厂合格证后即可使用。
(4)扣件式钢管脚手架的作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大于纵距的3/4。
【问题】
1．施工承包单位采用的施工方案有何不妥？请指出并改正。
2．针对砌筑工程在选择施工方案时的主要内容包括哪些？
3．扣件式钢管脚手架的作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据什么来设置间距？
（二）
【背景资料】
某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26 000m2，地下2层，地上16层，1—3层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸为8. 4m×7.2m，其中2层南侧有通长悬挑露台，悬挑长度为3m。施工现场内有一条lOkV高压线从场区东侧穿过，由于该lOkV高压线承担周边小区供电任务，在商业中心工程施工期间不能改线迁移。
某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置：
(1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。
(2)为节约成本，．施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
(3)为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一只灭火器。
(4)受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台，高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。
主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模根支撑。主体结构施工完毕后，发现2层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该裂缝严重影响到露台的结构安全，必须进行处理。该事故造成直接经济损失8万元。
【问题】
1．指出施工总承包单位现场平面布置(1)一(3)中的不妥之处，并说明正确做法。
2．在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全？
3．完成下表中a、b、c、的内容（无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案）：
构件类型
构件跨度/m
达到设计的混凝土立方体抗压
强度标准值的百分率(%)
梁 7.2 a
8.4 b
悬挑露台 -- C
4．工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类？本工程露台结构质量事故属于哪一类？说明理由。
（三）
【背景资料】
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）ld奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，芹得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示：
施工过程中发生了如下事件。
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延l周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3d。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费l万元。
事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1．该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作）计划工期是多少？
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3．该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？
4．合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少？
（四）
【背景资料】
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2009年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2009年4月20日下午4时为投标截止时间，2009年5月10日发出中标通知书日。
在2009年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2009年4月20日下午5时才送达。2009年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会共由7人组成，其中当地招标监督办公室1人；公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2009年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2009年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当？说明理由。
2．分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理，并说明理由。
3．指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4．指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
参考答案
一、单项选择题
1.B 2.A 3.B 4.B 5.C
6.C 7.A 8.B 9.D 10.A
11.B 12.A 13.B 14.A 15.B
16.C 17.D 18.A 19.B 20.C
二、多项选择题
21. BCD 22. BCDE 23. ACD 24. ABE 25. ACDE
26. BCD 27. ABE 28. ACDE 29. ACE 30.ABDE
三、案例分析题
（一）
1．施工承包单位采用的施工方案的不妥之处：
(1)不妥之处：先砌外墙后砌内墙。
正确做法：内外墙同时砌筑。
(2)不妥之处： 370mm墙采用单面挂线．
正确做法：370mm墙采用双面挂线。
(3)不妥之外：防水材料进场后，检查出厂合格证后即可使用。
正确做法：防水材料进场后，要检查出厂合格证和实验室的复试报告，，试验合格后方使用。
(4)不妥之处：扣件式钢管脚手架的作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大于纵距的3/4。
正确做法：作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大于纵距的1/2。
2．砌筑工程在选择施工方案时的主要内容是：
(1)砌体的组砌方法和质量要求。
(2)弹性及皮数杆的控制要求。
(3)确定脚手架搭设方法及安全网的挂设方法。
3．扣件式钢管脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支撑脚手架的需要间距设置。
（二）
1．施工总承包单位现场平面布置(1)一(3)中的不妥之处及其正确做法如下。
(1)不妥之处：在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。
正确做法：施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。
(2)不妥之处：施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
正确做法：施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。
(3)不妥之处：一间50m2的木工加工间配置了一只灭火器。
正确做法：临时木工间、油漆间、机具间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。至少应配置两只灭火器。
2：在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应在塔下设防护架，并限制塔式起重机的旋转范围。
3．a为75；b为100；e为100。
4．工程质量事故按造成损失严重程度划分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。
本工程露台结构质量事故属于严重质量事故。
理由：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：①直接经济损失在5000元（含5000 元），不满5万元的；②影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。凡具备下列条件之二者为严重质量事故：①直接经济损失在5万元（含5万元），不满10万元的；②严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的；③事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。凡具备下列条件之一者为重大质量事故：①工程倒塌或报废；②由于质量事故，造成人员死亡或重伤3．人；③直接经济损失10万元的。本工程严重影响到露台的结构安全，并造成直接经济损失8万元符合严重质量事故的条件。
（三）
1．该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。
2．事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任，由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
事件二：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。
事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3．该工程可得到的工期补偿为3d。关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔，主楼主体工程工期延长3d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4d，故工期奖励对应的天数为4d，工期奖励款为4d×2500元/d =10 000元。
4．乙方应得到的索赔额为：（15工日×18元／工日+40工日×30元／工日+50000元+20000元）×（1 +30%)=92911元。
（四）
1．该项目采取的招标方式妥当。
理由：因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，潜在的投标企业相对较少，而且又经省有关部门批准，符合《工程建设项目施工招标投标办法》的规定。采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。
2．B企业的投标文件应按废标处理。理由：无法定代表人签字和授权委托书。
C企业的投标文件应不予处理。理由：C企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。
D企业的投标文件应进行修正处理。理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致，以大写为准。不可作为废标处理。
E企业的投标文件应按有效标书处理。理由：对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。
3．评标委员会人员组成的不妥之处：
(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员。
(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的2/3。
4．招标人与中标企业6月12日签订合同不妥当。
理由：根据《招标投标法》的规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题二
2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题2
31、下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。
A．转让
B．抵押
C．出资入股
D．投保火灾险
32、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当由（）。
A．甲公司承担
B．乙公司承担
C．甲公司或乙公司共同承担
D．甲公司和乙公司连带承担
33、甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在1个月内供货，但数量待定。乙回函表示：1个月内可供货2000t，甲未作表示。下列表述正确的是（）。
A．该供货合同成立
B．该供货合同已生效
C．该供货合同效力待定
D．该供货合同未成立
34、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。
A．5
B．7
C．10
D．14
35、在我国法律体系中，《建筑法》属于（）。
A．商法
B．民法
C．诉讼法
D．经济法
36、根据《物权法》的规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效
B．转移登记
C．交付
D．买方占有
37、2009年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2009年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元人民币，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时交货，直到2009年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元人民币，浮动范围上下各10%。甲公司应当以每吨（）元人民币的价格向乙公司支付货款。
A．5000
B．4900
C．6000
D．5880
38、场景：甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景，回答{TSE}问题：
针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。
A．甲
B．乙
C．甲乙双方
D．仲裁庭
39、仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。
A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院
D．仲裁机构采取必要的证据保全措施
40、仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。
A．仲裁委员会
B．仲裁委员会主任
C．张某
D．王某、李某
41、该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。
A．自作出之日起
B．经上级仲裁机构审查批准后
C．经人民法院审查批准后
D．在双方当事人不申请复议时
42、如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。
A．仲裁庭
B．建设行政主管部门
C．上级仲裁委员会
D．人民法院
43、如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行
B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行
D．再申请仲裁
44、2009年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2009年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”则下列说法正确的是（）。
A．该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任
B．该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任
C．该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任
D．该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
45、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。则下列表述正确的是（）。
A．甲施工企业没有过错，无须返还
B．产生侵权之债，甲施工企业应当返还
C．产生不当得利之债，甲施工企业应当返还
D．产生无因管理之债，甲施工企业应当返还
46、合同条款空缺是指（）。
A．债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得以完成实现
B．所签订的合同中约定的条款存在缺陷或者空白点，使得当事人无法按照所签订的合同履约的法律事实
C．当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D．条款约定不明确，致使合同难以履行，为了维护合同当事人的正当权益，法律规定允许当事人之间可以约定，采取措施，补救合同条款空缺的问题
47、某招标人予2009年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期中说法错误的是（）。
A．如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2009年3月28日
B．如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在2009年3月30日前截止
C．投标人提交投标文件的日期只能截止于2009年3月30日
D．投标人提交投标文件的日期可以截止于2009年4月1日
48、甲施工企业与乙公司签订了承建综合楼一幢的施工合同。根据施工合同约定，乙公司应于2006年1月10日前支付剩余工程款50万元人民币，乙公司届时未予支付。甲施工企业在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑其中不可使诉讼时效中断的情形有（）。
A．2006年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B．2007年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2007年年底一定付款
C．2008年4月，甲向人民法院起诉
D．2008年3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间因而拒绝支付
49、根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是（）。
A．当事人丧失履约能力
B．当事人对合同有重大误解
C．违反法律的强制性规定
D．违反法定的形式
50、甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则甲公司的行为属于（）
A．违约行为
B．行使先履行抗辩权
C．行使不安抗辩权
D．行使同时履行抗辩权
51、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在（）之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A．2009年7月1日
B．2010年6月1日
C．2009年12月1日
D．2011年6月1日
52、某工地发生了安全事故，造成3人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。
A．特别重大
B．重大
C．较大
D．一般
53、用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照《劳动合同法》的规定，向劳动者每月支付（）倍的工资。
A．1
B．2
C．3
D．4
54、劳动合同期限1年不满3年的，试用期不得超过（）个月。
A．1
B．2
C．3
D．6
55、当事人有正当理由的，可以在开庭（）日前请求延期开庭。
A．3
B．5
C．10
D．15
56、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）。
A．建筑材料进场
B．建设设备安装
C．隐蔽工程验收
D．工程竣工验收
57、某招标人于2009年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2009年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A． 2009年5月10日
B． 2009年5月15日
C． 2009年5月20日
D． 2009年5月30日
58、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
59、A公司和B公司组成联合体投标竞争C公司的招标项目并且中标，则（）。
A．由A公司代表B公司与C公司签订承包合同
B．由B公司代表A公司与C公司签订承包合同
C．由A公司和B公司与C公司签订承包合同
D．由A公司和B公司分别与C公司签订承包合同
60、2009年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100t。要约中要求水泥厂在2009年6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2009年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥，则下列说法中，不正确的是（）。
A．该项目经理收到该回复后合同生效
B．该迟到的是否有效，由该项目经理决定
C．如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂
D．如果该项目经理承认该迟到的的效力，就要及时通知水泥厂
2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题二
2012年二级建造师《法规与相关知识》模拟试题2
31、下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。
A．转让
B．抵押
C．出资入股
D．投保火灾险
32、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当由（）。
A．甲公司承担
B．乙公司承担
C．甲公司或乙公司共同承担
D．甲公司和乙公司连带承担
33、甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在1个月内供货，但数量待定。乙回函表示：1个月内可供货2000t，甲未作表示。下列表述正确的是（）。
A．该供货合同成立
B．该供货合同已生效
C．该供货合同效力待定
D．该供货合同未成立
34、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。
A．5
B．7
C．10
D．14
35、在我国法律体系中，《建筑法》属于（）。
A．商法
B．民法
C．诉讼法
D．经济法
36、根据《物权法》的规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效
B．转移登记
C．交付
D．买方占有
37、2009年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2009年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元人民币，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时交货，直到2009年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元人民币，浮动范围上下各10%。甲公司应当以每吨（）元人民币的价格向乙公司支付货款。
A．5000
B．4900
C．6000
D．5880
38、场景：甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景，回答{TSE}问题：
针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。
A．甲
B．乙
C．甲乙双方
D．仲裁庭
39、仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。
A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院
D．仲裁机构采取必要的证据保全措施
40、仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。
A．仲裁委员会
B．仲裁委员会主任
C．张某
D．王某、李某
41、该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。
A．自作出之日起
B．经上级仲裁机构审查批准后
C．经人民法院审查批准后
D．在双方当事人不申请复议时
42、如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。
A．仲裁庭
B．建设行政主管部门
C．上级仲裁委员会
D．人民法院
43、如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行
B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行
D．再申请仲裁
44、2009年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2009年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”则下列说法正确的是（）。
A．该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任
B．该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任
C．该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任
D．该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
45、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。则下列表述正确的是（）。
A．甲施工企业没有过错，无须返还
B．产生侵权之债，甲施工企业应当返还
C．产生不当得利之债，甲施工企业应当返还
D．产生无因管理之债，甲施工企业应当返还
46、合同条款空缺是指（）。
A．债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得以完成实现
B．所签订的合同中约定的条款存在缺陷或者空白点，使得当事人无法按照所签订的合同履约的法律事实
C．当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D．条款约定不明确，致使合同难以履行，为了维护合同当事人的正当权益，法律规定允许当事人之间可以约定，采取措施，补救合同条款空缺的问题
47、某招标人予2009年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期中说法错误的是（）。
A．如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2009年3月28日
B．如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在2009年3月30日前截止
C．投标人提交投标文件的日期只能截止于2009年3月30日
D．投标人提交投标文件的日期可以截止于2009年4月1日
48、甲施工企业与乙公司签订了承建综合楼一幢的施工合同。根据施工合同约定，乙公司应于2006年1月10日前支付剩余工程款50万元人民币，乙公司届时未予支付。甲施工企业在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑其中不可使诉讼时效中断的情形有（）。
A．2006年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B．2007年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2007年年底一定付款
C．2008年4月，甲向人民法院起诉
D．2008年3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间因而拒绝支付
49、根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是（）。
A．当事人丧失履约能力
B．当事人对合同有重大误解
C．违反法律的强制性规定
D．违反法定的形式
50、甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则甲公司的行为属于（）
A．违约行为
B．行使先履行抗辩权
C．行使不安抗辩权
D．行使同时履行抗辩权
51、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在（）之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A．2009年7月1日
B．2010年6月1日
C．2009年12月1日
D．2011年6月1日
52、某工地发生了安全事故，造成3人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。
A．特别重大
B．重大
C．较大
D．一般
53、用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照《劳动合同法》的规定，向劳动者每月支付（）倍的工资。
A．1
B．2
C．3
D．4
54、劳动合同期限1年不满3年的，试用期不得超过（）个月。
A．1
B．2
C．3
D．6
55、当事人有正当理由的，可以在开庭（）日前请求延期开庭。
A．3
B．5
C．10
D．15
56、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）。
A．建筑材料进场
B．建设设备安装
C．隐蔽工程验收
D．工程竣工验收
57、某招标人于2009年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2009年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A． 2009年5月10日
B． 2009年5月15日
C． 2009年5月20日
D． 2009年5月30日
58、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
59、A公司和B公司组成联合体投标竞争C公司的招标项目并且中标，则（）。
A．由A公司代表B公司与C公司签订承包合同
B．由B公司代表A公司与C公司签订承包合同
C．由A公司和B公司与C公司签订承包合同
D．由A公司和B公司分别与C公司签订承包合同
60、2009年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100t。要约中要求水泥厂在2009年6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2009年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥，则下列说法中，不正确的是（）。
A．该项目经理收到该回复后合同生效
B．该迟到的是否有效，由该项目经理决定
C．如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂
D．如果该项目经理承认该迟到的的效力，就要及时通知水泥厂
